工地橱柜合同范本
工地橱柜合同范本 第一篇
除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则违约方应承担相应的违约责任;
供方逾期交货的，须每天向需方支付逾期部分货款总额的为违约金，并赔偿因此给需方造成的一切损失;逾期交货超过一零天的，需方有权单方面终止本合同，另行确定供方，供方须向需方支付逾期部分货款总额的一零%为违约金;
供方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，需方有权拒收货物，供方对此承担一切责任;
需方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息;并按拖欠金额的一零%支付违约金;
由于货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量难题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同逾期交货的有关规定执行;
由于产品未按设计规定的要求制作而产生的质量难题致使没有一次通过验收的，供方应立即无偿换货并在一五天内向需方交送本合同规定的合格产品，并向需方支付未通过施工验收部分产品价款的五%违约金，以赔偿因此给需方或第三人造成的损失;供方逾期一零天未交送合格产品的，或者由于产质量量难题致使第二次没有通过验收的，供方应向需方退还所有已收款项，支付合同标的总价款一零%的违约金，以赔偿因此给需方或第三人造成的损失;
供方承担由于产质量量难题而给需方、第三方造成的一切损失。
工地橱柜合同范本 第二篇
一、本合同未定事宜，双方协商解决。
二、在执行经过中，如发生争执，则按友好、平等、互利的规则协商解决，必要时可由当地行政机关调解仲裁。
三、乙方进入施工现场的管理人员及工人，需造册登记，不得随意更换，确因独特缘故更换时，必须征得甲方同意，因此所发生的一切责任由乙方承担。
四、工地发生主体工程和文明施工以外的零星用工，按一八元/工日进行计算。
五、对无意损坏工器具，严重浪费材料，除按原价赔偿外，并作经济处罚。
六、中途乙方不得以加价或某种缘故故意停工或其它缘故造成甲方损失，否则，甲方有权提出赔偿，损失在人工费内扣除，有权终止合同，更换承包乙方，双方争议大时，上报总承包单位所在辖区有关法律部门依法判决。
七、乙方未取得分包单位资格前，暂以个人名义签字，具有同等法律效益。
八、乙方对招聘来工地的人员生产、生活、劳务、安全教育、工资劳保待遇，全部由签约本人以受益人的身份全面负责。
九、此合同一式拾份，甲方执柒份、乙方执叁份，双方签字后生效。
一零、整个工程全部完工后、保修金返还后，此合同作废。
一一、乙方必须遵守公司各项管理细则，若违反按细则执行，再当月进度款中扣除。（合同附管理细则）
工地橱柜合同范本 第三篇
需方如须改变所订货品的规格型号、数量，需提前到货期二零天(职业日)通知供方，供方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就需方的变更行为收取任何其他费用。需方对供方发送的《发货确认函》予以书面确认后，双方都不可推迟交货时刻或改变所订货品的规格型号、数量;
在橱柜安装经过中,因需方更改图纸设计、材料、规格、数量等增加的费用全由需方全部承担，同时顺延工期。
工地橱柜合同范本 第四篇
一. 乙方负责测量绘图，因乙方测量误差引起的尺寸难题及导致的修改费用由乙方负责。
二. 市区内（包括： ），乙方提供免费的橱柜安装服务（不含电器和水管等水电安装）。超出以上范围的橱柜安装服务由甲方自行解决。
三. 乙方应按甲方提供的配套产品及书面确认的配件尺寸进行整体设计，如因乙方引用甲方配件尺寸有误引起的难题及导致补救费用由乙方负责。如因甲方事前提供的配件尺寸错误导致乙方须返工的，返工费用由甲路线乙方支付后，乙方才开始返工。甲方也可另行委托第三方进行返工，但第三方施工前，甲方须向乙方出具乙方已交付合格产品的验收确认函或经双方确认的除配件尺寸难题外存在
质量难题确认单。否则，第三方进行返工后甲方提出的一切产质量量难题概由甲方自行解决，与乙方无关。
四. 乙方须按双方书面确定的安装时刻进场安装，因乙方缘故延迟安装的（双方另有约定或因甲方不具备安装条件除外），每逾期一日，乙方按日一‰支付违约金，违约金以合同总额一零%为限。
五. 安装经过中，因乙方缘故给甲方的施工现场造成损坏，由乙方负责恢复原状或照价赔偿。验收经过中发现乙方安装的产品与双方确认的方案不相符时，经认定为乙方责任，甲方有权拒绝验收，乙方无条件予以整改并安装到现场，同时赔偿甲方人民币贰佰元整。
六. 安装后乙方负责清洁安装现场。
七. 质量保障：乙方承担所提供配套产品的保修及维护职业（详见《xx橱柜保修卡》），《xx橱柜保修卡》在产品安装完成验收时交付予甲方。
八. 售后服务：
① 正常条件下，乙方对其自制品和五金配件实行保修（保修期限详见《xx橱柜保修卡》）；
② 乙方承诺在接到甲方保修电话或传真后，于两个职业日内给予解决方案；
③ 保修期自安装验收之日起开始计算；
④ 保修服务由乙方负责。
工地橱柜合同范本 第五篇
乙方请甲方为工程施工提供必要的支持和便利。
乙方请甲方对不和本合同图纸要求的现场状况进行限期整改。
乙方负责本合同工程之生产、运输、安装及售后服务。
乙方必须对安装完工的产品进行调试、验收。
乙方必须按室号移交产品说明书、保修卡、合格证。
在工程施工经过中，乙方服从甲方、监理部及装饰总包单位的管理，如对精装修成品造成损坏，应按原价进行赔偿。如因其他分包企业对成品厨柜造成损坏，由甲方督促造成损坏的一方按原价进行赔偿。
售后服务：详见附件二保修说明。
乙方在施工期间必须保持现场的干净整洁，产生的垃圾必须日做日清。
工地橱柜合同范本 第六篇
一. 运输方式为：车辆运输；
二. 市区内（包括： ），乙方免费送货。送货到市区以外的甲方需另行支付送货费，乙方在全额收到甲方支付的以上送货费后，才开始送货。由于甲方迟延支付送货费造成的迟延送货责任由甲方承担；
三. 超出本条第二款的其它地区由甲方自行提货，运输费用由甲方承担。如甲方委托乙方代办运输的，乙方在收到甲方全额运输费后予以办理，货物的在途风险由甲方自行承担；
四. 本合同内甲方订货产品由乙方送货且须通过楼梯搬运的，三楼以内（含三楼）免费，三楼以上每增加一层每套家庭橱柜需增加八零元的搬运费；
五. 如建筑物可通过电梯运输，但由于甲方订购的超长台面该电梯不能运输的，甲方需自行解决上楼运输，乙方负责把台面运到甲方指定交货地点所在建筑物的首层位置。
工地橱柜合同范本 第七篇
因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外;
因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外;
合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;
因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任;
本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落、交通意外事故、瘟疫或其他非需方或供方责任造成的爆炸、火灾。
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
工地橱柜合同范本 第八篇
橱柜安装完毕后，需方项目部根据供方提交的验收报告，在一零日内组织有关部门进行验收并提出书面意见，需方提出的(合同要求范围以内)意见若需要整改，供方须在规定的期限内完成。若需方在规定的时刻内没有组织验收视为验收合格。
验收时，需方、供方、监理和装修单位同时到场，供方应向需方提交产品合格证(仅限于电器产品)、使用说明书(仅限于电器产品)、质量保证书(仅限于电器产品)、保修卡等相关单证和资料，验收合格后各方在验收记录上签字。
工地橱柜合同范本 第九篇
一. xx橱柜产品供货期为四零个职业日，其中实木门板橱柜供货期为五五个职业日，标准现场安装施工期为七个职业日（含台面制作），总供货期和施工期共为 个职业日，独特产品另行约定（以上供货期以甲方足额支付货款及橱柜尺寸经双方签字确认次日起算）；
二. 甲方应于年日前使场地具备最终二次复核尺寸条件（贴完墙、地砖，完成天花吊顶），若达不到该条件，安装日期顺延。
三. 甲、乙双方初步约定的安装日期为年日，甲方应保证在此日期这前清洁好现场，安装师傅到现场后就能立刻展开职业，若达不到条件，安装日期顺延，并收取安装师傅误工费 元/人；
四. 若因甲方缘故造成乙方须二次上门的，乙方可收取二次上门费用 元。甲方未支付二次上门费前，乙方可暂停提供二次上门服务；
工地橱柜合同范本 第一零篇
一、乙方必须按合同时刻付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按应付款的千分之五（五‰）收取违约金，直至所有款项付清为止。
二、乙方提供的样版、设计图等不够清晰，规格不符，甲方已要求更改，但乙方没有更改而按样品做出产品时，一切责任由乙方承担。
三、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏，可以更正，且甲方对此类错误不承担任何责任。
四、如甲方不能准时按质按量制作完成，每逾期一日应按合同总金额的百分之三（三％）向乙方支付违约金；
五、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有权要求甲方重做，并由甲方承担重做费用。
六、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求，乙方有权解除合同，甲方应将已收款返还给乙方，由此造成的损失由甲方承担。
七、 履行本合同产生的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成，双方同意向 提请裁决。
工地橱柜合同范本 第一一篇
到货日期及安装进度：供货安装分两批，第一批安装工期为二零________年三月三零日前安装完毕，第二批(现场具备安装条件)安装工期为二零________年四月一零日前安装完毕。
验收标准：按照民族标准进行标准验收。
乙方在每批次板式家具安装完毕并完成自检后，书面通知甲方验收，甲方应在接到书面通知后三个职业日内完成对该批次产质量量、数量的验收。甲方应在验收产质量量、数量后在乙方验收单上签字确定，如验收完毕后三个职业日内甲方未在乙方验收单上签字,，则视为数量属实。
如验收不合格，由乙方负责整改，并重复验收程序。
本合同工程验收以由乙方出样并经甲方验收确认的板式家具为准，板式家具材料参照附件一中的报价单。
对在本合同工程验收当中双方存在异议的部分，双方参照《家用厨房设备》民族标准GB/执行。
在甲路线乙方确认验收合格后，双方办理移交手续。
工地橱柜合同范本 第一二篇
一、开工前________天，为承包人入场施工创新条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为规则；
二、提供施工期间的水源、电源；
三、负责协调施工队与邻里之间的关系；
四、不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
五、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项职业；
六、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
工地橱柜合同范本 第一三篇
甲方：__________________（签章）
乙方：____________________（签章）
签定地点：_______________
甲方(需方)：_______乙方(供方)：_______
地址：_______地址：_______
开户银行：_______开户银行：_______
帐号：_______帐号：_______
电话：_______电话：_______
邮编：_______邮编：_______
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循自愿互利、权益平等、诚恳信用的规则，甲乙双方经过协商，结合本工程实际情况，就工程的材料、采购、安装、服务等内容签订本合同，以遵照执行。
工地橱柜合同范本 第一四篇
本合同共一式_______份，由甲方保存_______份，乙方保存_______份。
甲方：_______(盖章)法人代表：_______经办人：_______
_______年_______月_______日
乙方：_______(盖章)法人代表：_______经办人：_______
_______年_______月_______日
工程发包方（下面内容简称甲方）：
工程承包方（下面内容简称乙方）：
经甲乙双方共同协商后，甲方同意将义乌工地内外墙乳胶漆承包给乙方施工，并达成如下事项：
一、工程单价
一、外墙真石漆：____________元/平方米。
二、内墙乳胶漆：____________元/平方米，防霉乳胶漆____________元/平方米。
三、抛光：____________元/平方米。
二、工程质量，阴阳角顺直，验收合格。
三、付款方式：乙方进场施工后，工程过半时，甲方付总工程款的四零%给乙方，工程基本完工，甲方付总工程款的八零%给乙方，余款等工地验收合格后，即一次性付清。
四、工程工期：在不受甲方的影响下，按甲方的要求按时完工。
五、计算方式：工程完工后按乙方的实际施工面积，由甲乙双方共同计量认可面积计算。
本协议一式两份，经签字后生效，甲乙双方各持一份；本协议受民族法律保护。
甲方：
乙方：
身份证号码：
身份证号码：
电话：
甲方：
乙方：
为了进一步明确装修包工包料的范围内容及质量标准，双方特达成如下协议：
一、装修形成及金额
一、住房面积一三五平方米左右的房屋装修，除下面内容内容不包括外，其余采用包工包料的形式承包，总金额按建筑面积每平方米陆佰元计算收费。
二、包干范围及内容(主要部分)
一、进门过道：大理石门套、吊顶、地砖(八零零___八零零)强弱电路安装。
二、客厅：鞋柜带屏风、电视柜、电视墙、堵门洞、吊顶、地砖(八零零___八零零)，强弱电路安装。
三、餐厅及阳台：大理石门套、地砖(八零零___八零零)、墙砖(三零零___六零零)、强弱电路安装。
四、厨房：大理石门套，两边酒柜、地砖(三零零___三零零)、墙砖(三零零___六零零)集成吊顶、做灶、吊柜、水电安装。
五、过道：地砖(八零零___八零零)吊顶、电路安装。
六、公卫：大理石门套，地砖(三零零___三零零)，墙砖(三零零___六零零)，集成吊顶，防水处理，水电安装。
七、客房：套装门，地面找平，推拉门衣柜，电脑桌，窗帘合，石膏角线，拆墙，强弱电路安装。
八、次卧：套装门，地面找平，转角电脑矮柜，窗帘合，石膏线，推拉门衣柜，强弱电路安装。
九、主卧：套装门，地面找平，推拉门衣柜，石膏线，强弱电路安装。
一零、主卫：地砖(三零零___三零零)，墙砖(三零零___六零零)，防水处理，集成吊顶，水电安装。
三、装修材料标准及质量
一、水电：保利管材，金杯多股线，空调厨房六平方，主要电器四平方，一般电器平方，照明平方。
二、免漆板，E零级大芯板，E一级九厘板等环保材料。
三、油漆：三棵树环保漆。
四、五金及配件：全套固特不锈钢五金配件。
五、开关板：鸿雁。
六、所有材料均为民族认定的合格产品，不得使用假冒伪劣，有毒有害非环保产品。
七、装修经过中质量，安全事故由承包人自行承担，甲方一律不负任何责任，其它按双方口头商议，图样，部分材料经房主认可后为准。
八、其它：所有墙面，天花刮(喷)胶(造色)做家俱漆。
四、付款方式及保修期
一、协议签订之日即支付壹万元定金，泥工进场支付贰万元工程款，木工进场支付贰万元工程款，油漆工进场支付贰万元工程款，余款待配套及工程完成场地清理完毕，验收合格后一次性付清。
二、保修期按民族标准及规定，装修材料及质量得以保证，自验收合格之日起一年内，期间若因质量难题(非人为影响)承包人应负责免费维修。
三、工程时刻：自开工起三个月完成。
五、本协议自签字日生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：____________________________(下面内容简称甲方)
乙方：______________________________ (下面内容简称乙方)
乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。
一、装修申请与报批
第一条 乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》;乙路线甲方提供下列材料：
一.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人则需装修委托书。
二.乙路线甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及一寸近照二张。
三.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。
第二条 甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时刻开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。
第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。
第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。
二、出入证
一、 为保证乙方装修职业的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。
二、 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。
三、 装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。
三、装修保证金
一、 为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的安全，甲方收取乙方管理费每户五零零元。
二、 装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，三个月未发生质量难题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。
四、注意事项
第一条 大棚结构装修
一.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。
二.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。
三.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行二四小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。
四.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。
五.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。
第二条 水、暖气、燃气管道设施装修
一.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于四零零mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。
二.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。
三.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。
四.室内所有管线节门、接口周围需留有一零零mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于四零零mm的检查口，便于日后维修检查。
六.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。
第三条 配电、弱电信号设施装修
一.配电体系布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项职业的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。
二.严禁破坏室内原设计配线回 路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。
三.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。
第四条 大棚外观装修
一.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。
二.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。
三.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧
第五条 装饰施工现场
一.装饰材料搬运：安排时刻搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。
二.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时刻将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。
三.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非职业区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。
四.装修施工时刻：
一)职业时刻：八：零零–一二：零零，一四：零零–一八：零零其它时刻严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。
二)机械设备作业时刻：八：零零–一一：三零，一四：三零–一八：零零，其它时刻为静音作业时刻，严禁施工扰民。
五.消防安全：每户装修施工现场必须配置两个五公斤灭火器，职业现场禁止吸烟。
六、装修竣工验收
装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时刻，甲方自接到乙方正式验收申请五个职业日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。
七、其它
第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。
第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。
第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
第五条 乙方在工程装修期间必须加强安全生产管理，需有专门安全监督人员进行安全监督，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。
甲 方：__________________乙 方：_____________________
经办人：________________________ 经办人：___________________
年 月 日
发包人：_________
承包人：_________
依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程（下面内容简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
